DTAD

Ausschreibung - Bauarbeiten in Wolfsburg (ID:10414415)

Übersicht
DTAD-ID:
10414415
Region:
38440 Wolfsburg
Auftragsart:
Archiviertes Dokument
Europäische Ausschreibung
Europäische Ausschreibung
Dokumententyp:
Ausschreibung
Ausschreibung
Verfahrensart:
Offenes Verfahren
Kategorien:
Sonstige Bauleistungen im Hochbau
CPV-Codes:
Bau von Wohnheimen , Bauarbeiten , Montage und Errichtung von Fertigkonstruktionen
Vergabeordnung:
Bauauftrag (VOB)
Vergabe in Losen:
nein
Kurzbeschreibung:
15-0014 Neubau von Gemeinschaftsunterkünften Dieselstraße 50 in Wolfsburg - Modulbau. Neubau von Gemeinschaftsunterkünften in Modulbauweise zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern....
Termine und Fristen
DTAD-Veröffentlichung:
06.02.2015
Frist Vergabeunterlagen:
03.03.2015
Frist Angebotsabgabe:
03.03.2015
Schließen
Diese Ausschreibung ist bereits abgelaufen. Wir haben für Sie nach Alternativen gesucht:
25.000 tagesaktuelle Ausschreibungen gefunden.
Beteiligte Firmen & Vergabestellen
Vergabestelle:
Stadt Wolfsburg
Porschestr. 49
38440 Wolfsburg
Kontaktstelle: Ausschreibungsstelle
Frau Dübner
Telefon: +49 5361282475
Fax: +49 5361282057
E-Mail: ausschreibungsstelle@stadt.wolfsburg.de
http://www.wolfsburg.de

 
Weitere Auskünfte erteilen:
Stadt Wolfsburg
Porschestraße 49
38446 Wolfsburg
Kontaktstelle: Geschäftsbereich Hochbau
Frau Sahinarslan
Telefon: +49 5361282348
E-Mail: cevahir.sahinarslan@stadt.wolfsburg.de

Öffentliche Ausschreibungen
please wait
Gewerbliche Bauvorhaben
please wait
Gewonnene / Vergebene Aufträge
please wait
Geschäftsbeziehungen
please wait

Leistungsbeschreibung
Beschreibung:
15-0014 Neubau von Gemeinschaftsunterkünften Dieselstraße 50 in Wolfsburg - Modulbau.
Neubau von Gemeinschaftsunterkünften in Modulbauweise zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Das Baugrundstück befindet sich in 38446 Wolfsburg.
Das Baugrundstück besteht im westlichen Bereich aus einer ehemals bebauten Fläche, die brachliegt und im Osten aus einer Feuchtwiese. Zwischen beiden Bereichen besteht ein Höhenunterschied von ca. 80 cm. Dieser Höhenunterschied muss im Rahmen der Baumaßnahme ausgeglichen werden. Hierzu ist der tieferliegende Bereich gemäß den Angaben zur Verdichtung aus dem Bodengrundgutachten anzuschütten. Die Verwendung von Recyclingmaterial zur Geländeauffüllung ist nicht zulässig.
Der Neubaukomplex besteht aus vier, ein- bis dreigeschossigen, nicht unterkellerten L-förmigen Baukörpern. Es werden 35 Wohnbereiche als Wohngruppen ausgebildet.
Jede Wohngruppe besteht aus drei Unterkunftsräumen, einer Gemeinschaftsküche, einem Bad mit Dusche und einem separaten WC. Zusätzlich entstehen in den drei Eckbereichen der Gebäudewinkel eingeschossige Gemeinschaftsbereiche. Lichte Raumhöhe mind. 2,5 m. Die Errichtung der Gebäude ist in Stahlmodulbauweise geplant. Die Dächer sind als Flachdach mit Bitumen bzw. Kunststoffeindeckung vorgesehen. Die Fassaden sollen ein Wärmedämmverbundsystem erhalten.
Folgender Energiestandard wird verbindlich: Mindestens Einhaltung des aktuellen gesetzlichen Energiestandards EnEV 2014.
Der Auftrag Modulbau wir als Komplettleistung vergeben und umfasst u.a. die Vorfertigung, Transport, Lieferung, Kranmontage, Aufstellung, Ausbau und schlüsselfertige Übergabe der Gebäude (Raummodule einschließlich der Elementverbinder, Dachkonstruktion, Treppenanlage, Fassade, Gründung, Fundamente; haustechnische Anschlüsse an die Gebäude inkl. Leitungsverlegung, erforderliche Erdarbeiten; Erschließung auf dem Grundstück, etc.). Des Weiteren beinhaltet der Auftrag die Herstellung und den Rückbau einer Baustraße. Die Baustraße ist nach Fertigstellung der Außenanlagen zurück zu bauen, ihre Gesamtnutzungsdauer wird mit 9 Monaten angenommen. Bei längerer Nutzungsdauer ist eine Pauschale für die monatliche Vorhaltung der Baustraße vorgesehen.
Die Versorgungsleitungen, Trinkwasser, Abwasser, Strom, Telekommunikation, Fernwärme werden durch den AG auf das Grundstück gelegt und ab Anschlusspunkt durch AN übernommen.
Die Zuarbeit zum Bauantrag, wie typengeprüfter Statik, Belastungsplan für den Unterbau,
Anschlusspunkte für Ver- und Entsorgung sowie alle notwendigen bautechnischen Nachweise sind vom AN zu erbringen.
Es ist von einer bauabschnittweisen Fertigstellung auszugehen, um parallel Arbeiten an den Außenanlagen zu ermöglichen.
Bis 10 Arbeitstage nach Auftragsvergabe sind Entwässerungspläne zu erstellen und Flächenbedarfe für die Baustraße mitzuteilen.
Der Auftrag wird als Komplettleistung vergeben. Er umfasst Vorfertigung, Transport, Lieferung, Kranmontage, Aufstellung, Ausbau und schlüsselfertige Übergabe der Gebäude, einschl. Gründung sowie Herstellung und Rückbau einer Baustraße.
Die Baustraße ist erst nach Fertigstellung der Außenanlagen zurück zu bauen, ihre Gesamtnutzungsdauer wird mit 9 Monaten angenommen. Ab dem 10. Nutzungsmonat ist eine Pauschale Euro/Monat für die monatliche Vorhaltung der Baustraße vorgesehen. Die Pauschale ist Bestandteil des Angebotes, bei der Wertung der Angebote wird der Preis für die Vorhaltung der Baustraße bei dreimonatiger Bauzeitverlängerung berücksichtigt.

CPV-Codes: 45000000, 45215214, 45223800

Erfüllungsort:
Wolfsburg.
Nuts-Code: DE913

Verfahren & Unterlagen
Verfahrensart:
Offenes Verfahren

Dokumententyp:
Ausschreibung

Vergabeordnung:
Bauauftrag

Org. Dok.-Nr:
42493-2015

Aktenzeichen:
15-0014

Vergabeunterlagen:
Preis: 12 EUR
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, IBAN: DE56269513110025609892, BIC: NOLADE21GFW unter Angabe der Nummern 5290000088 - 15-0014 als Verwendungszweck. Die Gebühr wird nicht erstattet. Die Einzahlung ist mit der Unterlagenanforderung nachzuweisen.

Termine & Fristen
Unterlagen:
03.03.2015 - 10:00 Uhr

Angebotsfrist:
03.03.2015 - 10:00 Uhr

Ausführungsfrist:
20.04.2015 - 18.12.2015

Bindefrist:
05.05.2015

 
Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag
03.03.2015 - 10:00

Ort
Stadt Wolfsburg, Rathaus B, Ausschreibungsstelle, Zimmer B440, Porschestraße 49, 38440 Wolfsburg

Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen
Bieter und deren Bevollmächtigte.

Bedingungen & Nachweise
Sicherheiten:
S. Ausschreibungsunterlagen.

Zahlung:
VOB/B und Ausschreibungsunterlagen.

Zuschlagskriterien:
Wirtschaftlichstes Angebot

Geforderte Nachweise:
Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers
Nachweis der Präqualifizierung oder vollständig ausgefülltes Formblatt 124 (Eigenerklärung zu Eignung) des Vergabehandbuch des Bundes (VHB) mit entsprechenden Nachweisen. Formblatt ist einsehbar unter http:// www.fib-bund.de/Inhalt/Vergabe/VHB/

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Mit dem Angebot ist für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit die Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifizierung oder es sind die Nachweise über Einzelangaben gemäß EG § 6 Abs. 3 Nr. 2a-i VOB/A einzureichen.

Technische Leistungsfähigkeit
Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Mit dem Angebot sind für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit Nachweise nach:
1. EG § 6 Abs. 3 Nr. 2a VOB/A Angabe der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren abgewickelten Aufträge in vergleichbarem Umfang der ausgeschriebenen Leistungen;
2. EG § 6 Abs. 3 Nr. 2c VOB/A Angabe der Anzahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert in Lohngruppen einzureichen.

Bitte beachten Sie: Die Darstellung des Dokumentes auf dieser Seite wurde angepasst. Die ursprüngliche Version finden Sie hier.
DTAD
Zugehörige Dokumente
12.12.2014
Verfahren zur Vor-Information
28.02.2015
Ergänzungsmeldung
19.06.2015
Vergebener Auftrag
Sie sind noch kein registrierter Kunde?
Sie sind noch kein registrierter Kunde?
Testen Sie den DTAD kostenlos und unverbindlich
Mit dem kostenlosen und unverbindlichen Testzugang des DTAD erhalten Sie vollen Zugriff auf diese Ausschreibung sowie jährlich weitere 600.000 aktuelle Aufträge und Ausschreibungen.
 
Login für registrierte Kunden
Benutzername:
Passwort:

DTAD
Jetzt kostenlos testen